您的位置:百味书屋 > 范文大全 > 合同范本 > 转包工程施工合同范本 正文

转包工程施工合同范本

2016-12-05 12:04:48 来源网站:百味书屋

篇一:工程转包协议书

协议 书

甲方:) 乙方: (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,

为建设好黄金山工业新区四棵东片百花还建小区二期工程1#楼项目。甲、乙双方本着公平公正、互惠互利原则,经充分友好协商,并就相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。

第一条本合同协议书的组成

1、

2、 合同协议书; 总合同(指甲方与施工单位所签订的合同协议书,以下简

称“总合同”)规定的合同文件;

第二条工程概况

1、 2、 工程范围、内容:期工程1#楼。

空调冷凝管的安装,包工包料。

第三条工程质量、安全与环境保护

1、 乙方应严格执行总合同中有关工程质量的合同条款,建立

健全试验、质检等质量保证体系,严格按施工设计图纸和技术规范的要求精心施工,并接受业主、监理、甲方及政府职能部门的工作检查,配合甲方统一协调、管理,乙方应无条件服从甲方对工程质量的监督、检查。

2、

行负责。

3、乙方要做到文明生产,安全施工,严格遵守国家有关环保乙方必须严格按照各项安全操作规程组织施工,加强管理,确保安全施工。因未能遵守安全操作规程所造成的一切损失由乙方自

的各项政策和规定,工程完工后及时清理施工废气、废水和废渣等污染物或杂物,必须做到工完场清,其费用已含在本合同价格中,不再另行支付。

第五条承包方式

1、

2、

3、 承包方式:与甲方同业主所签“总合同”的承包方式同步。 其计量内容及规则与甲方同业主所签“总合同”的相关内乙方施工的工程在施工中的变更、索赔意向书等均应报送容同步。

监理和业主变更索赔项目的计量支付程序与其他支付程序相同。

第六条双方的权利和义务

A、 甲方的权利及义务:

1、协助乙方与业主、设计单位、监理的业务接洽和联系。

2、协助乙方技术交底、工程质量的监督、检查和驻地监理签认工

程数量。

3、对乙方的安全生产进行监督、检查,对隐患提出整改,对严重

违章和存在的重大事故隐患有权停止作业,甚至终止合同。

4、有权就乙方在合同执行期内劳务采购及执行情况进行监督及检

查,并督促进行整改。

B、 乙方的权利及义务:

1、乙方自行组织施工、维护直至最终通过业主验收。乙方不得转让或分包工程。

2、履行甲方与施工单位所签订的合同协议书并承担其本项目水电

安装工程的全部义务和责任。

3、严格按施工设计组织施工,确保工程质量符合施工技术规范和

验收标准,并接受甲方和驻地监理的全过程监督。一旦在施工中发生质量问题、质量事故,应立即报告甲方并妥善处理,由此而发生的一切损失由乙方自行承担。

4、负责本水电安装工程的各项检测、验收及产生的费用。

5、对本项目工程工期负责,合理组织施工,并在人力、资金、机

械等方面予以充分保证,确保合同工期内竣工。

6、承担施工任务期间,乙方必须采取安全防护措施,保证安全生

产,文明施工。乙方负责人为安全生产第一负责人,对承接工程的安全负全面责任。严格执行国家安全生产法规,接受甲方的安全监督、检查。设立安全组织机构和专兼职安全员,对所属人员进行安全管理、教育。在本项目施工中所发生的一切事故或造成的人员伤、残、亡以及财产等任何损失,均由乙方自行处理,上报所属劳动部门,并承担经济和法律的责任。甲方不承担任何责任及费用。

7、承担施工任务期间,乙方中途撤离工地或中途放弃继续履行本

合同,如乙方未按期支付当地劳务费用(包括民工工资等)和当地材料款的,甲方无须征得乙方同意(并视为乙方自动授权甲方),用乙方未结算工程款代替乙方支付当地劳务费用(包括民工工资等)和当地材料款。

8、合同执行期间,乙方应接收、执行业主、监理并及时办理和甲

方发生的一切书面通知、意见、指示、决定等,不得扣压、拖延。

9、负责本项目水电安装工程资料的汇总,整理并报送。

第七条计量与支付

工程款的结算由乙方代表甲方同施工单位进行,甲方在收到施工

单位支付的工程款后及时拨付给乙方。甲方管理费本项工程 3.4 万元,在合同签订后支付50%给甲方,余下50%在工程竣工后根据总合同已支付给乙方工程总价的95%后付清。

第八条注意事项

1、 设计变更:

(1) 任何设计变更均不能使本合同终止或无效。

(2) 因设计变更而减少或增加的工程量,乙方需无条件接受。

2、 提前或顺延:

(1) 业主要求提前竣工,乙方接到书面通知后应遵照执行。

(2) 因拆迁、征地、不可抗力、业主未能按时移交工程部位、业主工程款不到位、图纸资料延误及设计变更等因素或事件致使乙方停工、窝工时,乙方应及时将有关资料报送业主,办理好向业主索赔、补偿等工作,但工期延长必须得到监理、业主书面批准。

第九条违约责任

1、 乙方因工程质量不符合施工技术规范的单项或部分工程,将无条件负责修复或返工。

2、乙方如有不遵守本合同第六条B条款行为之一的,视为乙方违约,由此给甲方造成的经济损失,由乙方承担。

第十条其他

本合同协议书一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效,具有同样法律效力。待全部工程竣工验收合格及缺陷责任期满后自行失效。但质量责任不因缺陷责任期满而终止。

未尽事宜,双方协商解决。达成的相关协议作为本协议的补充部分。

甲 方: 乙 方:

日期: 年月日 日期: 年 月日

篇二:工程承包合同范本

工程承包合同

甲方:(以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,本着平等互利,诚实信用的原则,依照《中化人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,特签订本合同,以便双方共同遵守。

第一条 工程范围:

工程地点:

第二条 工期:

从 年 月 日 开始至 年 月 日结束。工期天。在合同签定后3天内,乙方应组织施工人员进场施工。3天后施工人员还没有入施工场地,则视为违约,并承担违约金。甲方有权终止合同并另行发包。

第三条 工程质量和技术要求:

施工要求:

第四条 合同价款:

第五条 甲方责任:

第六条 乙方责任:

1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严

格按照甲方的要求和设计进行施工。

2、做好施工记录、隐蔽工程记录。

3、做好施工组织管理、维持现场整治,做到“工完场清、道路畅通”。

4、工程竣工未移交给甲方之前,乙方负责养护,乙方保护期间发生损坏(景

观损坏、苗木死亡),乙方负责恢复。

5、进入

所发生的安全事故及施工过程中发生的一切安全事故,均由乙方自行承担全

部责任,并立即报告甲方。

第七条 工期顺延:

1、除自然灾害和甲方原因外,工程未按合同工期竣工,乙方承担违约责任

每延误一天乙方需支付甲方合同总金额的百分之一的违约金。

2、工程质量不符合设计要求,质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,

返工费用由乙方承担,工期不予顺延。

第八条 工程付款及竣工结算:

1、

2、乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时,向甲方递交竣工结算报告及完

整的结算资料,甲方自签收之日起7天内将结算审核完毕,审定后的结

算书作为双方结算工程款的有效依据。

第九条 竣工验收:

乙方认为工程具备竣工验收条件后,应于竣工验收前7天内向甲方申请验

收。甲方代表收到报告后十天内组织验收。

第十条 违约责任:

1、违约的处理:合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。

违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任

分担:甲方违约,工期相应顺延,乙方违约,工期不得顺延。

2、违约金的标准:合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同

均属单方毁约,毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还

必须向对方支付合同价款20%的违约金。

第十一条 安全施工:

1、乙方应按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全,并承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。

2、施工期间,乙方在甲方工地要注意自身安全,乙方所有人员施工期间造成任何地点出现任何事故,均甲乙方自理,甲方概不负责。

3、乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前,应向甲方代表提出安全保护措施,经甲方代表批准后实施。

第十二条 合同的生效与终止:

1、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止。

2、本合同签订后,双方应认真履行本合同,关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。

第十三条 争议:

双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议,应友好的协商解决,如协商不好,可持本合同到当地劳动仲裁机关和当地人民法院进行裁决。

第十四条 合同份数:

本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,附加条款与本合具有同等法律效力。 第十五条 未尽事宜,另行商定

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

代表:

电话: 电话:

合同签定日期:年 月 日

篇三:建设工程承包合同范本

建设工程承包合同

甲方(发包方):

乙方(承包方):

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:

一、工程内容: 山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区一期1#、2#、3#车间室内地面、散水、坡道设备基础

二、工程地点:山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区

三、工程期限

1、本合同总工期为 年月日开工, 至 年 月日结束。

2、如遇下列情况,工期作相应顺延。

(1)施工现场不符合安全施工;

(2)设计范围内重大设计变更;

(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;

(4)甲方不能按合同规定支付工程款。

乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答复,乙方可视为要求已被确认。

四、工程价款

1、工程总价: 人民币元整(¥元)。 工程价款按实际施工建筑面积,实际施工面积待完工后,以甲乙双方实际验收的为准(以每平方米13元(结算单价:每平方13元计算)

2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作,双方以现场市场价进行协商处理。

3.如遇下列情况,合同总价作相应调整:

(1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;

(2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化;

(3)重大设计发生变更;

(4)在施工中新增加了工程项目;

(5)其它_________。

五、付款方式

1、合同生效后,甲方在地面灰土完工后三日内验收、测量实际施工面积,同时向乙方支付工程总价20%,即人民币 元整(¥元);

2、甲方在砼完工后三日内验收并向乙方支付工程总价30%的款项,即人民币××元整(¥元);

3、散水、坡道全完后三日内验收并支付合同总价款的30%

4、工程验收结束后,甲方在三日内向乙方支付合同总价款的10%

5、保质期一年,保质期满余额付清。

六、工程验收

1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在3天内安排验收工作,并告知乙方参加验收,乙方验收后应向甲方出具验收合格单并且测量乙方完成工程的实际施工面积,并向乙方出具乙方完成工程的实际施工面积结算单。乙方自提出申请验收报告3天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收,并且以甲方测量的施工面积为准。

2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。

3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。

七、验收标准

本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。

八、双方权利和义务

1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。

(1)负责本工程的监督,积极协调施工配合关系。

(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。

(3)提供有利施工的现场条件。

(4)审核工程计划进度表。

(5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。

(6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。

(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。

2、乙方权利和义务

(1)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案

(3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方。

(4)提供竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。

(5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随意变动。

九、服务条款无。

十、违约责任

1、由于甲方原因,使工程延期完成,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视中国教育总网文档频道乙方违约,乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

3、由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

4、执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。

十一、合同的变更及解除

1、合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除。

2、在履行合同过程中,因遇不可抗力事故,甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时,要求变更一方应及时通知对方,对方在接到通知3天内给予答复,逾期未答复视为同意。

3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的,乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。

4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限达到60日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。

5、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。

十二、争议解决方式

凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。

十三、其他条款

在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。

合同签定地:××

十四、合同文本和效力

本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。

甲方:

地址:

邮编:

联系电话:

开户银行:

帐号:


转包工程施工合同范本》出自:百味书屋
链接地址:http://www.850500.com/news/39940.html
转载请保留,谢谢!
查看更多相关内容>>转包工程施工合同范本
相关文章
  • 转包工程施工合同范本

    工程转包协议书协议书甲方:)乙方:(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,为建设好黄金山工业新区四棵东片百花还建小区二期工程1 楼项...